扫码手机访问
87
微信扫码分享
我单位有幸参加xx（工程名称）工程投标，特作如下承诺：
1、工程质量：若我单位中标，将确保工程质量达到x工程标准。如不能达到x工程标准按工程总造价的x予以处罚。
2、工期目标：若我单位中标，将确保该工程在x天内完工。如未能按时完工，每滞后一天愿承担人民币x元的罚款，直至工程总造价的x为止。
3、质量服务：从竣工验收之日起，我单位将按合同相关条款要求对该工程进行质量跟踪服务，若工程有施工质量问题，我单位愿无条件返修。
4、文明施工：我单位承诺在施工过程中，按照施工规范的要求进行文明施工，保证该工程文明施工达到合格标准，力争该工程成为环保优质工程。工程竣工后施工现场环境无污染。
5、安全生产：若我单位中标，将确保安全施工，不使用竹木脚手架。保证本项工程施工安全生产达到合格标准，保证本项工程施工无人员死亡安全责任事故。
6、工程协调：若我单位中标，我单位承诺在指挥部的领导下，与各施工单位沟通配合，同当地居（村）民保持友好关系。
7、民工工资：若我单位中标，我单位承诺将确保民工工资按时支付。
8、行业管理：若我单位中标，我单位承诺自觉遵守行业管理。
投标单位：（盖章）
法定代表人：（签字或盖章）
日期：20XX年X月X日
供应商交货xx 为以后交易顺利,兹立相关交易条件与产品规格等项目,协议签定后事项,以资乙方遵守：
第一条：
订单,采购单发行：(一)甲方发出订单方式：
采取传真、电子邮件传送、或纸递交任
何一方式，甲方以发送订单后，应以语音传输方式联系乙方,确认 其已收到该订单。
(二)乙方于接收订单及确认生产进度后，应于一个工作日内签名或盖章后回传,并确认可交货日期。
(三)乙方如逾期未签名盖章回传,亦未以书面方式告知甲方,则视
为乙方已同意订单条件,该订单成立且应按照订单所示的日期交货(四)甲方依照双方协议之价格下订单,乙方不应以任何理由拒绝
接受该订单与阻碍出货。第二条： 订单交货：
(五)所有未准时交货所生产各项费用由乙方支付。
(六)乙方应依第一条第二项与第三项定义的交货日期，将商品准 时送至于甲方指定的地点。送达时间应于当日18：00前。(七)甲方的客户若无法接受因乙方方面导致的交期变更,而取消 甲方的订单,或减少订单数量时,甲方得向乙方取消该订单,或减/ 9
少订单数量,乙方应无条件接受,且不得向甲方要求收取任何因退 货所产生的费用。(八)交期变更：
甲方得在原定交货日前七日发出更改交货日之通知，乙方必须依通知后之交货日交货。
(九)订单不可分批出货，事先提出且经甲方书面同意者除外。(十)除天灾或不可抗力因素之外，未经甲方同意，乙方不得以任 何理由拒约或延迟交货；相关违反罚则详如第七项。(十一)订单迟交：
1.未经甲方书面同意而超过约定交货日才送达者，皆属迟交。2.迟交2周內，该笔货款将依议定之帐款期限后延一个月支付。3.迟交2周以上，未超过一个月者，该笔货款除依已定之帐期限 后延二个月支付外,且应按超过日数每日扣款2%,最高扣款20%。4.超过一个月(含)以上，除该笔货款依已定之帐款期限后延三个 月外，且应按超过日数每日扣款2%，最高扣款30%。
5.除上述之扣款外，乙方应为其未准时交货而对甲方所造成之损失负责赔偿（按情节之轻微、严重追加赔偿）；甲方并保留取消
订单之权利。第三条： 交货要求：
（一）乙方送货单及发票上,应注明甲方订单号码，甲方商品料号,以及/ 9
甲方采购单位计算之数量
（二）乙方交货应依照承诺书或其他定义条件,提供交货所需的相 关文件,如出货检验报告,材质证明等。
（三）所有商品应安全且妥善包装,以确保商品安全抵运目的地,且 保持商品之品质良好,乙方应承受第三方运送所致的品质问题（四）乙方应依双方定义之包装方式交货,若包装不符定义之方式 或包装有瑕疵,甲方得拒收与拒绝付款 第四条： 品质检验规定：
（一）交货之品质,应与双方于订货前相互同意规范与样品相符,除 另有约定外,均按甲方检验结果辨理验收,但验收时,乙方可派员 在场共同验收
（二）所交货品不合格规范或有瑕疵时,乙方应于甲方通知后一日 内回复,原则上以退货为第一时间处理方式,乙方应以符合甲方需 求时间为原则,重新补交符合品质规范之货品,如乙方重新交货时 间无法符合甲方需求时间,而采取以下四种处理方式,乙方应负担 其对应之相关费用： 1.特采使用：
甲方得视实际需求数量,采取减少价金5%后验收 2.厂内挑选：
乙方应负担甲方挑选需要数量之实际工时费用/ 9
3.厂内重工：
乙方应负担甲方重工需要数量之实际工时费用 4.厂商重工：
经重工后交货货品,采取减少单价金额5%后验收
从已行使进货时之检验规定,甲方之验收付款,并不解除乙方 之担保责任,乙方仍须就货品之隐藏性或未知的瑕疵负责因品 第五条： 其它约定：
（一）本合约有未尽事宜者,双方协议后可补充规定
(二）本协议壹式贰份，双方各持壹份，具有同等法律效力,经双方签 字后生效,传真件有效.立合约书人 甲方： 乙方： 代表人： 代表人： 地址： 地址： 电话： 电话： 日期：
____年__月__日日期：/ 9
____年__月__日盖章生效： 盖章生效： 篇2： 交货期的承诺 交货期的承诺
如果我方中标，订货合同签订后，我方将严格按照合同要求的时间内，将所需货物运达需方指定地点，并在产品装运发车当日将发货情况向需方报告。并且承诺将按照合同中要求的交货期，按时交货和提供服务。
保证按工程设计及施工进度提交文件和图纸，必要时，投标方确定专业工艺人员与需方进行技术联系，经讨论和解决合同范围内的有关技术问题。我公司原材料的采购到生产车间的过程都是按照质量管理及时安排时间，完全有能力满足客户的供货时间。
如我方中标后，不能按期交货而给需方生产带来一定的困难，我方将向需方偿付逾期交货违约金。违约金为每逾期一天，按逾期部份货款的万分之三计算，并且需方可从质量保证金中抵扣。
如遇不可抗力的因素而影响生产周期和供货时间时，我方将与需方协商解决。篇3：
交货期承诺函 交货期承诺函 致：
设备招标有限公司
我司在参加贵方组织的设备一批及排烟系统项目中，若我司中标保证交货期为：/ 9
在合同签订之后1个月内完成供货并安装、调试完毕交付使用。交货地点：
特此承诺！供应商签章： 厨业有限公司 供应商代表签字： 日期：
2014年06月16日篇4： 承诺书 供应商承诺书 致：
xxxxxxx为保持贵我双方长期友好的业务关系，并使贵司确信我司所供产品货真价实，从而创造更好的经济效益和社会效益，承诺人作为供货商特作出如下承诺：
一、承诺人遵守所在国家和地区适用的法律法规。
二、承诺人承诺供给贵公司各单位及关联企业的产品均为承诺人自己生产的正品、精品，且是全新的未经使用的，并保证所供产品符合国家最新颁布的相关质量标准和贵公司的技术要求。
三、承诺人承诺在产品每个领域，包括研发、计划、设计、生产、销售和售后服务，均保证产品和服务的安全，承诺人提供准确、易懂、显著标识的安全说明和信息，若承诺人的产品和服务发生了安全事故，承诺人接到通知后立即进行调查并采取适当的补救措施。如因此给贵公司或其他人造成损失，承诺人承担赔偿责任。/ 9
四、承诺人获取本行业必须的环境许可证(如排放监控)并登记，遵守许可证的操作及报告要求，并遵守所有关于禁止或限制特定物质的适用法律法规，包括有关再生和处置标识的法律法规。
五、如承诺人所供产品在质保期内（设备类产品质保期为两年，防水类产品质保期为五年，屋架彩瓦类产品质保期为十年，易耗品质保期为六个月，其他产品的质保期国家有规定的按国家规定执行，国家没有规定的按两年计算，如与双方另行签订的合同中约定的质保期不一致时，以质保期较晚届满的为准）发现质量缺陷或不能使用等情形，承诺人负责及时予以更换，由此增加的费用及给贵公司造成的损失(包括预期利益等各种直接、间接损失，下同)均由承诺人承担。如所供产品经更换后仍达不到合同约定的质量要求或贵公司的要求，承诺人同意接受退货、返还货款，按退货价款总额30%支付违约金，并赔偿贵公司另行采购类似产品所增加的费用及贵公司的一切损失。
六、承诺人承诺在接到贵公司各单位及关联企业的订单后，按贵方订单所确定的交货时间、地点按时交货。每逾期一日承诺人将按逾期货物总价格1%支付违约金，逾期达15日的，贵公司有权解除本次订货，承诺人除按照本次货物总价的30%支付违约金外，还应赔偿给贵公司造成的损失。
七、承诺人保证供给贵公司产品的价格为同品牌、同型号、同生产厂家、同期内（指产品生产厂家出厂价格调整期计算）、同地域（以省域计算）的最低价格（如属代理商供货的代理费不得高于出厂价的10%）。如发现承诺人供给贵公司的产品价格高出上述约定价格，承诺人同意按价格高于部分的10倍或合同总价款的30%（由贵司决定）向贵公司支付违约金。
八、承诺人承诺所有商业活动遵守最高的诚信标准及贵公司的相关规定，必须明令禁止任何及所有形式的职务侵占、敲诈勒索和挪用公款等行为，保证不向贵公司的工作人员赠送金钱、财务、有价证劵及宴请，并保证不以任何名义、在任何场合下损害贵公司的名誉及利益，若有违反，承诺人同意向贵公司支付不低于10—30万元的违约金。
九、承诺人向贵公司提供的产品具有合法的知识产权，比如专利、设计、商标、贸易机密和版权，承诺人没有滥用他人的知识产权和侵犯他人的知识产权。如因此给贵公司造成损害，承诺人承担相应的赔偿责任。/ 9
十、承诺人具有签订和履行本合同相应的资质和能力，并履行了必要的审批、备案、授权等程序。否则，承诺人应按合同总价款20%向贵公司支付违约金，如给贵公司造成损失，并承担相应的赔偿责任。
十一、如承诺人违反本承诺书的上述承诺和保证，承诺人应承担的违约金和赔偿金同意由贵公司从应付的货款中直接扣除，不足部分承诺人仍应承担偿付责任。十二、在贵我双方合作中，如发生争议，由双方友好协商解决，如协商不成，同意由南山集团有限公司住所地人民法院管辖。
特此承诺
承诺人(单位名称并盖章)： 授权代表人： ____年__月__日篇5： 供应商按质按量准时交货保证书
供应商按质按量准时交货保证书为了更好的服务于客户加强国际市场的竟争力达到双赢之目的我司要求供应商务必做到按质、按量、准时交货承诺给我司的品质和交期须说到做到。为此对供应商交货要求如下
1、所有供应商接到我公司订单时务必按交期备料生产按要求的交货期交货如果有交货排程的按交货排程的时间和数量交货同时签回订单
2、如接到订单时交期达不成的需及时提出并书面回复可达成的交期经双方协商认可并签回订单按确认的时间及数量交货如没有签回视其默认订单交期
3、供应商一经承诺的l/t时间、产能、交期务必依承诺按质、按量、准时交货如在生产过程中有任何问题必须提前两天提出并经采购部认可后可按新的交期及数量交货
4、如果未按我公司的材质要求如塑胶、五金的原材料、图纸要求或品质要求交货的导致品质异常而引起的生产选别费用、停工待料工时、客户验退货重工、延期被迫造成的空运费、客户取消订单以及其它引起的连带损失均由供应/ 9
商承担我司将统计所产生的损失金额以书面形式交供应商签回后交财务在当月货款中扣除
5、如果未能按排程的时间和数量交货或未按订单交期及数量交货且没有事先提出其异常并经采购部接受者造成的停工待料工时、延期被造成的空运费及相关的其它损
失均由供应商承担我司将统计所产生的损失金额以书面形式交供应商签回后交会计部在当月货款中扣除
6、a.停工待料工时的计算方法生产线条数x每条生产线的人数x停线时间小时x每小时时工价25元/小时扣款金额b.品质异常生产选别费用计算方法生产线条数x每生产线的人数x选别时间小时x每小时工价25元/小时扣款金额c.空运费按航空公司的挂牌价x出货数量扣款金额d.导致客人取消订单的订单数量x产品售价x 退税13扣款金额.e.品质异常引起客人验退重工的生产线条数x每条生产人数x重工时间小时x每小时工价25元/小时另外加上重工时所产生废价值
金额扣款金额如因此引起的空运费或客户罚款需一并计入扣款金额 7、以上即日起严格执行。/ 9
XXXX公司：
贵我双方在xx年12月3日签订的XXXXX交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号xx）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下：
1、本工程保修期内因安装质量问题导致用电设备发生故障或用电事故发生造成使用者经济损失的，由我公司承担相应赔偿责任。
2、本工程保修期为三年，保修期自本工程验收合格送电之日起并期满结束。
3、工程保修乙方应承担保修责任，无论维修责任是否在乙方，乙方均应按照甲方要求进行维修，维修费用由责任方承担，如乙方不按照甲方要求进行维修，甲方将安排其他施工单位维修，维修所发生的费用由乙方承担并在乙方的保修金中扣除。
4、保修期满后，乙方应继续提供优质的服务，维护维修酌情收取成本费。
5、我公司服务热线24小时开通，抢修电话XXXXX。并保证接到故障电话一小时内到达现场抢修。
承诺单位：
20XX年X月X日
按期完工承诺书
致霸州市武平房地产开发有限公司：
武平名郡小区一期9、14、18号楼及1、2号地下车库工程由我司负责施工建设，并且与贵司签订了施工合同，施工合同竣工日期为2014年8月10日。我司保证按上述时间节点完成所有工程施工并验收完毕，具备入住条件。如因我司项目部原因造成项目延误工期，给贵司带来的损失由我方负责赔偿。（损失包括回迁户过渡费延期补偿、购房人延期入住补偿）特此承诺！
承诺人：北京建工海亚建设工程有限公司
武平名郡项目经理：
2014年3月13日篇二：施工工期承诺书模板
施工工期承诺书
致xxx有限公司： 半岛商务中心室外景观绿化工程由我施工方承建，根据上午会议领导提出的工期要求，制定出施工进度计划，我方将配备精兵强将，严格按照施工进度计划，为你方服务。
从4月8日至4月23日这16天中，按照施工进度合理有效的安排施工工作，保证满足在4月24日前完工的工期要求。如我方工期延误，给你方造成损失的，我方将承担赔偿责任。
浙江xxx项目部
承诺人：张xx 2012年4月7日
施工合同备案及相关规费缴纳承诺书
为促进市场经济秩序稳定，维护国家，业主和我方的合法利益。现根据国家相应法规、相关市场管理条例，经我方慎重考虑，做出以下承诺：
一、严格遵守_制定的有关的条例、规定及国家制定的有关施工合同备案及相关规费的法律、法规，尊重有关制度，在业务和经济往来活动中坚决履行我方在投标时签订的合同，共同创建良好的经济环境。
二、我方将按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四章“开标、评标和中标”第四十七条：“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同;招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
三、我方将完全按照国家、国家相应制度，在规定日期前缴纳各种规费。
四、我方若违反上述承诺，我方将接受贵方对我方的教育和批评，由此对贵方造成的经济损失由我方负责，并视具体情节和造成的后果而定。
承诺人：公司名称（盖章）
法定代表人或委托人（签字）
日 期：
施工现场及施工驻地安全卫生承诺书
为确保良好的施工现场，更好的安全施工及施工驻地的安全卫生条件，我方现郑重承诺：
一、在施工期间，严格按业主和市场要求，依照《建筑施工安全检查标准》和《施工许可证》，明确安全责任，做好施工组织设计和施工安全技术交底，服从业主和市场相关部门的日常管理和检查。
二、对本单位施工人员进行安全教育，有健全的安全管理制度和培训教育记录，保证施工人员不违反市场管理规定和国家法律法规。服从市场和公司监管。
三、我方将实行文明施工，设立现场安全负责人，向市场和相关部门解释施工安全工作保障情况及施工方案实施情况，保证施工人员、设备的安全。
四、严格遵守施工场地清洁卫生的要求，施工中严格遵守安全、文明施工管理有关规定，做到安全文明施工。
五、施工驻地，我方将配备清扫人员，并定期进行宿舍卫生检查，坚决杜绝违规使用电器，我方将按照公司相关规定，严格履行。
法定代表人或委托代理人（签字）：
日 期：2010年8月5日篇三：项目完工后的承诺书1 全承诺书
道隧集团工程有限公司（简称“公司”）：
我方（责任人）在此郑重承诺：
1、工程完工后，我方仍继续履行我方与公司签订的《工程施工承包责任书》中未完成的责任与义务，向公司交清责任书规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。
2、凡与四川华电杂谷脑水电站cx标土建工程（简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。
3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与公司无关，并同意如发生以上问题，公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。
承诺人（责任人）：
年 月 日
承诺书
道隧集团工程有限公司（简称“甲方”）：
我方（乙方）在此郑重承诺：
1、工程完工后，我方仍继续履行我方与甲方公司签订的《工程项目施工合同》中未完成的责任与义务，向甲方交清合同中规定或约定费用（管理费、相关税收、其他费用）和本项目相关资料（如工程竣工资料、竣工结算资料、工程审计资料、财务会计资料、交工验收证书、竣工验收证书、质量鉴定证书、其他资料等）。
2、凡与省道203线二级公路改建工程垫江至丰都e合同段（简称“本项目”）相关的所有对内、对外债权债务均由我方负责，并以我方家庭（自己公司）的所有财产作为担保，保证不拖欠民工工资、工程材料款、设备租赁费和其他应付款项。
3、工程交工后，本项目工程所有存在的质量问题（隐患）及质量缺陷修复和保修等相关事宜均由我方负责，与甲方无关，并同意如发生以上问题，甲方公司可以扣留我方在本项目的履约保证金、质量保证金、其他保证金及以上为本项目所作的财产担保，用于本项目的外债支付。
承诺人（乙方）：
年 月 日篇四：工程完工质量保证承诺书
质量保证承诺书 xxxx公司： 贵我双方于2010年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下：
5、我公司服务热线24小时开通，抢修电话xxxxx.并保证接到故障电话一小时内到达现场抢修。
承诺单位： 2011-3-2篇五：提前竣工承诺书
淮安新城房地产开发有限公司：
江苏万源工程咨询有限公司： 我司承包施工淮安市翔宇大厦工程，因工程创优申报时间紧迫，我司特申请提前办理 验收手续；
兹有：
□ 材料未报验□ 报验不合格 □ 工序未验收□
验收不合格 □
资料未报验□ 资料不合格 以上签字及验收的资料，仅对创优办理手续使用，不作为任何其它验收等使用；本资料不得复印，复印无效；因本资料被上级主管部门处罚，由我司承担；我司承诺 部 项验收及资料于 日前完成；拿本资料充当验收资料，不进行验收程序，我司愿意工程款不予付款，超期并给予五千元/天罚款。
自行缴纳社保承诺书
本人：，身份证号码：，户籍地，本人系 单位（以下简称“单位”）在职员工，本人已与单位签订了正式劳动合同。
经过单位对社会保险体系中养老保险、失业保险及基本医疗保险体系的讲解，本人已经充分了解社会保险体系中养老保险、失业保险及基本医疗保险缴纳所能享受的权利及应承担的义务。但本人因个人原因，主动要求自行缴纳社会保险且在单位工作期间不做变更。单位每月给予元的保险金补贴，该补贴每月随工资一起发放。
本人承诺，在单位工作期间将按规定按时、足额地缴纳社会保险金，若因本人没有进行缴纳社会保险而出现的任何纠纷由本人自行承担。
签字（盖单）：
年 月 日篇2：缴费承诺书
缴费承诺书
本人，是韶关学院数学与信息科学学院 专业的学生，有履行教育部《普通高等学校学生管理规定》的“按规定缴纳学费及有关费用”的义务。到目前为止，尚欠学校学费 元，住宿等其它费用 元，以上费用合计 元。
本人本学年缴费计划如下：
1、计划要列明缴费时间、金额。
2、最迟还款时间不能超过2013年3月份。
3、的确无法筹集学费的，请在计划中注明贷款。
本人保证本人按上述缴费计划将所欠费用全部缴清。
承诺人：
附：韶关学院加强缴费注册工作规定（韶学院〔2007〕150号）相关规定：
1、开学注册满2周末能缴清学杂费，而又没有提出保留学籍（或入学资格）休学或暂缓注册申请的，或提出暂缓注册申请不被批准，延期一个月仍不能缴清学费而又没有提出保留学籍休学申请的，学校可做自动退学处理。
2、未正式注册且未办理暂缓注册的学生，不享受在籍学生的任何权利，不得使用学校的有关资源，如图书、设备等。学校对不在籍学生一律不给予参加任何形式的考试，并且不接受其参加有关统考的报名。
2、未正式注册且未办理暂缓注册的学生，取消其评优评奖、入党入团以及获奖学金、助学金资格，不得担任学生干部，并记入学生诚信档案。
3、对无故欠费的毕业生，学校不向用人单位推荐就业；个人联系了单位的，学校不向用人单位介绍其综合表现情况，不在就业协议上签署学校意见。由此造成的就业或其他问题，责任由学生个人承担。篇3：自行缴纳社保承诺书
自行缴纳社保承诺书，本人系眙惠居酒店管理有限公司（7天连锁酒店）单位（以下简称“单位”）在职员工，经过单位对社会保险体系中养老保险、失业保险及基本医疗保险等体系的讲解，本人已充分了解所能享受的权利及应承担的义务。但本人要求自行缴纳社会保险且在单位工作期间不做变更。单位给予全年 4200 元的保险金补贴。（2014年全年保险补贴现已现金形式发放到本人手中）
本人承诺，在单位工作期间将按规定按时、足额地缴纳社会保险金，若因本人没有进行缴纳社会保险而出现的任何纠纷与责任由本人自行承担，与公司无关。
签字： 年 月 日篇4：保证金缴纳承诺书
山东省矿山地质环境
治理恢复保证金缴纳承诺书
山东省国土资源厅印制
二○○九年十月
甲方：（采矿权人）
采矿权申请人名称：
开采矿种：
采矿方式：
矿区面积：
首次获证时间：
最新获证时间：
采矿证许可期限：
矿山剩余服务年限：
乙方：（国土资源行政主管部门）
为加强矿山地质环境治理保证金（以下简称保证金）的管理，确保矿山地质环境治理恢复的效果，根据《矿山地质环境保护规定》（_令第44号）、《山东省地质环境保护条例》、《山东省矿山地质环境治理保证金管理暂行办法》（以下简称《办法》）等，甲乙双方签定本承诺书。
一、甲方承诺
1、按照《办法》规定：
服务期限内保证金总额： 万元 =（收交标准，元/平方米〃年）×（采矿许可证批准面积，平方米）×（采矿许可证有效期年限，年）×（影响系数）
采矿许可证有效期内应交纳保证金总额（自首次获证时间算起）： 万元 =（收交标准，元/平方米〃年）×（采
矿许可证批准面积，平方米）×（采矿许可证有效期年限，年）×（影响系数）本矿山已于 年 月 日缴纳 万元。本矿承诺：
1、于年月日 前交纳万元，余额按规定交纳。
2、根据各级国土资源管理部门的要求，认真执行矿山地质环境保护与治理恢复方案。
3、矿山地质环境治理（或分期治理）工程完工后，应及时向乙方提出验收申请。
二、乙方责任
1、按照《办法》规定收取保证金。
2、在收到甲方治理（或分期治理）工程验收申请后，应当在20个工作日之内组织专家进行验收。
3、按照《办法》规定及时返还保证金。
三、附则
本承诺书一式四份，甲乙双方各持一份，附矿山地质环境保护与治理恢复方案原件两份（用作资料档案馆方案汇交）。
甲方法定代表人 乙方法定代表人（或授权委托人）：（或授权委托人）：
（章）（章）
二○ 年 月 日 二○ 年 月 日篇5：缴费承诺书(非正常)缴费承诺书 本人，系培训学校 专业学生，于 年 月 日入学，学杂费共计 元。现交杂费 元，学费 元。因个人原因，未能在入学时缴清全部学杂费。
本人承诺于 年 月 日前缴清学杂费余款，共计 元。如未能履行，可视为自动退学。
本人，系培训学校 专业学生，于入学，学杂费共计 元。现交杂费 元，学费 未能在入学时缴清全部学杂费。
本人承诺于 年 月 日前缴清学杂费余款，共计 能履行，可视为自动退学。
年 月 日元。因个人原因，元。如未
还 款 承 诺 书
本人于 年 月 日向出借人xxx借款人民币 万元（大写），约定归还日期为 年 月 日。本人郑重承诺如下：于 年 月 日之前将所有欠款全部还给出借人。在这期间，分3次归还。
1、万元整（），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
2、），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
3、万元整（），如未按时归还，每天按逾期金额的千分之五支付违约金；
在此期间，若有转移资产、抽逃资金、企业经营出现困难等可能导致拖延或无法归还欠款及利息的相关情况，出借人可要求本人提前清偿本金及利息。本人承诺：若不按上述期限及时归还欠款，愿承担一切法律后果及赔偿出借人的所有经济损失（包括但不限于利息、违约金、诉讼费、律师费、差旅费、评估费、拍卖费等实现债权的费用）。特此承诺！
家庭住址： 工作单位： 日期：篇2：还款承诺书
还款承诺书 xxxxx投资有限公司：
由xxxxxx有限公司担保、本人在贵公司的个人信誉借款 元整（，按双方协议每月利息为（。现本人承诺借期为年月日至年月日，到期本人如不能按时归还，自愿以本人名下个人财产由你公司进行处置归还；每月在 xx日前支付下月利息共 元整（，如过期本人自愿则按5%/天支付资金占用费。特此承诺。
承诺人（签名）： xx年xx月xx日
1、本人身份证复印件
2、本人与广元新希望景观工程公司签署的个人借款凭条复印件篇3：(附)还款承诺书 还款承诺书
大理威豪汽车运输有限公司：
作为贵公司的客户、担保人，针对与贵公司签订的《分期付款买卖合同》所产生的欠款作如下承诺：
共同承诺（客户和担保人）：
1、郑重承诺，按时足额向贵公司还款，若未按时足额还款的自愿承担《分期付款买卖合同》项下的所有违约责任。
2、若因承诺人未及时足额还款，导致贵公司进行实地催收，以及到车辆所在地取回车辆，在此过程中产生的差旅费、办公费、工资等等费用（包括但不限于：车辆租金200元/天，人员工资每人100元/天，过路费，油料费等费用）全部由承诺人承担。
3、承诺人给贵公司留存的联系方式、家庭住址、电话号码若有变动保证及时通知贵公司，便于贵公司随时保持联系到承诺人。
客户承诺：特殊情况下，在定时还款期内本人申请获得两次延迟还款的机会，并保证在到期日之前5天内向公司写出书面申请，申请后保证在到期日起的20天内还清该期欠款。
担保人承诺：本人定时督促并要求所担保人足额向贵公司还款，若所担保人未按时足额还款的，本人愿承担无限连带保证责任，并承担第一还款的责任。
承诺人（用户）： 担保人： 年 月 日 年 月 日篇4：按月还款承诺书
按月还款承诺书 致：中国银行
我的朋友在2012年养猪，用我的户口本向信用社借款元，由于某种原因，五年后才还上此款，拖延合同时间，失去了银行对我的信用，从现在开始，我向银行保证信用，按时按月还款。
特此承诺。承诺书：李帮桥 2012年8月28日篇5：还款承诺书 还款承诺书
致出借人：__________ 本人：_________身份证号：__________________________于______年____月___日签署的《汽车质押借款协议》借款人民币____________（大写：_____________________）。双方协议每月利息及其它费用合计总额为：________元，现本人承诺______年____月____日前准时偿还本金、利息及主合同所产生的所有费用，相关款项到期时，本人如不能按时归还借款，本人愿以拥有的全部财产（包括全部家庭财产）、或名下持有的汽车、房产、公司股权等主动交由出借人进行变卖，在变卖财产过程本人愿无条件协助出借人办理相关手续，所得款项用作还款处置。如有不足则出借人有权向借款人对不足部分继续追索。
附注：
1、承诺人已核实该还款承诺书情况，并保证本《还款承诺书》的真实性。
2、《还款承诺书》项手写内容项与打印内容项具有同样有效力。
3、《还款承诺书》由承诺人签名，不得代签。
4、《还款承诺书》的填写准确完整，不得涂改，否则无效。
5、承诺人为人个的签名，为单位的盖公章。
6、承诺人对本页内容已明确。
7、履行本《还款承诺书》期间如发生争议，由双方协商，协商不成，双方同意将争议交由重庆仲裁委员会进行诉讼解决。
8、承诺人同意本《还款承诺书》保讼期间所产生的：诉讼费、仲裁费、评估费、公告费、拍卖费、律师费、执行费、送达费、登报费、鉴定费、差旅费、财产保全费、强制执行费等所有费用由承诺人全额支付。
篇1：工程完工质量保证承诺书
质量保证承诺书
xxxx公司：
贵我双方于2010年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事宜慎重承诺如下：
2011-3-2 篇2：项目完工后的承诺书1 全承诺书
年 月 日 承诺书
篇3：材料商工程完工承诺书
材料商
承 诺 书
项目部: 我公司（或本人）承接的贵项目部工程材料供货已 在 年 月 日全部供货完毕，项目部已同我公司（或本
人，本人作为法定负责人或合法授权委托人）进行完工结算，付清全
部材料款和所有费用，不存在遗漏事项，相应与该工程所产生的所有
经济、法律关系也全部终止、解除。我公司（或本人）也已付清了项
目部所供货及其涉及第三方等的工程材料全部货款及费用，并已将涉
及该工程的所有工人工资发放并已结清工资,保证没有结欠一个工人
工资,我公司（或本人）所报的工人工资表全部属实并已依法缴纳了
各种税费。
如果我公司（或本人）违反以上承诺或项目部及公司发现存在有
同上述事实不符事项，从而对项目部及其上级公司造成了不良影响及
经济损失，我司及本人在此郑重向项目部及其上级公司承诺承担因此
而造成的一切经济损失和法律责任。
承诺人（签章）：
二0一 年 月 日
篇4：工程竣工结申请承诺书(施工单位用表)工程竣工结算申报承诺书
aa公司：
由 承建的 工程已于 年 月 日通过竣工验收。本工程甲供材料的实际领用数量已经双方认可确定。现特申请办理工程竣工结算。
我公司依据 工程施工合同及附件、招投标文件、竣工图、设计变更、技术核定单、现场签证单、甲方工作联系函、甲方责任工程师指令、报告、工期及费用索赔、材料品牌及相关过程资料等编制了 工程竣工结算书 套。结算书送审金额为 元，大写：，其中合同包干（或暂定）部分金额为： 元，大写，结算书资料目录及清单详附件。
本着合约精神，我公司承诺对本工程竣工结算书资料的完整性、准确性、真实性负责，并承担相应责任。
完整性方面我公司承诺所报送资料完整、全面并无遗漏内容，结算审核过程中除经建设单位允许外不再报送结算资料及调整结算送审金额。
准确、真实性方面我公司承诺所报送资料数据准确，有理有据，真实可信，严格执行合约。我公司报送结算金额的审减率（不含包干价部分）大于5%时，我公司自愿承担超过5% 以上部分审减额的5%，作为违约金，并从结算款中扣除.违约金=［（（乙方报送结算金额（不含包干价部分）-结算审定金额（不含包干价部分））/乙方报送结算金额（不含包干价部分）×100%-5%］×5%×乙方报送结算金额（不含包干价部分）。
特此承诺！
签字（公章）年
月 日
（注：若施工合同中另有明确规定，以合同内容优先）篇5：工程验收承诺书资料
建设工程竣工验收承诺书
工程名称：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司交易区5-9号商业用房工程、14-18号商业用房工程、圆弧办公楼工程、金融办公楼工程、餐饮中心工程、交易区5-9号商业用房及14-18号商业用房室外道路工程。建设单位：东宁雨润绥阳木耳大市场有限公司
监理单位：江苏宏嘉工程管理有限公司
施工单位：黑龙江新宏基建设集团有限公司
工程地点：黑龙江省牡丹江市东宁县绥阳镇：
第一条 承诺书依据：
我方（黑龙江新宏基建设集团有限公司）根据《_档案法》、《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《城市建设档案管理规定》、《黑龙江省城市建设档案管理办法》等法律法规规定，就工程竣工档案移交签订本承诺书。
第二条 移交范围和要求：
移交所有项合同范围内单位工程，附属工程及室外工程（含道路、各种管线等）所形成的工程预、决算资料及各种应当归档保存的文件材料。列入移交范围的竣工档案应是原件，并根据国家标准《建设工程文件归档整理规范》（gb/t50328-2001）要求组卷，确保档案真实、完整、齐全和准确。
第三条 移交时间：
工程竣工档案应在工程项目正式验收合格之日起三个月内完成移交，遇特殊情况不能按期移交的，经甲方同意，可适当推迟移交日期，最迟不超过十二个月。
第四条 甲方承诺：
1、向乙方提供城建档案管理的有关法律法规文件，负责对乙方档案管理人员和工程档案的形成进行业务指导和监督。
2、收到乙方工程档案验收通知后，及时对工程档案进行预验收，并在5个工作日内提出档案验收整改意见，预验收符合要求的发给《建设
工程档案预验收意见书》，工程竣工档案审核合格后发给《建设工程档案验收合格证》。
3、移交工程竣工档案时，应出具《城建档案移交书》。
4、甲方可受乙方的委托对其档案资料进行组卷装订和其他综合服务，收费可按物价部门有关规定执行。
第五条 乙方承诺：
1、乙方应确定一名负责人分管城建档案工作，指定专门人员负责工程档案资料的收集、保管、整理，按移交的要求做好移交工作。
2、工程项目正式竣工验收时，应提前5个工作日通知甲方对工程竣工档案进行预验收，预验收不符合要求，不组织正式竣工验收。
3、因故改变或停建、缓建项目，乙方应及时通知甲方，并做好档案资料的保管工作。
第六条 违诺责任：
1、甲、乙双方对各自承诺负有法律责任，必须严格履行。
2、甲方违诺：不进行业务指导，不参加竣工验收，在工程资料符合归档要求情况下，不办理《建设工程档案预验收意见书》、不出具《城建档案移交书》，按照《档案法》第二十四条，_令第90号第十三条、省政府令第114号第二十二条规定处理。
3、乙方承诺：不通知甲方对工程竣工资料进行预验收，不按规定时限移交工程竣工资料，或竣工资料不合格，按《档案法》第二十四条，《建设工程质量管理条例》第五十九条、_令第90号第十四条、省政府令第114号第十一条执行。
第七条 本承诺书一式二份，甲方一份，乙方一份。
按期完工承诺书致霸州市武平房地产开发有限公司：武平名郡小区一期9、14、18号楼及1、2号地下车库工程由我司负责施工建设，并且与贵司签订了施工合同，施工合同竣工日期为2014年8......
篇1：工程完工质量保证承诺书质量保证承诺书xxxx公司：贵我双方于2010年12月3日签订的xxxxx交易中心电缆、配电柜安装及调试工程（合同号 ）。现我公司对上述工程内容的质量和维保事......
供应商交货承诺书
为以后交易顺利,兹立相关交易条件与产品规格等项目,协议签定后事项,以资乙方遵守： 第一条：订单,采购单发行：(一)甲方发出订单方式：采取传真、电子邮件传送、或纸递交任
何一方式，甲方以发送订单后，应以语音传输方式联系乙方,确认
其已收到该订单。(二)乙方于接收订单及确认生产进度后，应于一个工作日内签名或盖章后回传,并确认可交货日期。
(三)乙方如逾期未签名盖章回传,亦未以书面方式告知甲方,则视 为乙方已同意订单条件,该订单成立且应按照订单所示的日期交 货
(四)甲方依照双方协议之价格下订单,乙方不应以任何理由拒绝 接受该订单与阻碍出货。第二条：订单交货：
(五)所有未准时交货所生产各项费用由乙方支付。(六)乙方应依第一条第二项与第三项定义的交货日期，将商品准
时送至于甲方指定的地点。送达时间应于当日18：00前。
(七)甲方的客户若无法接受因乙方方面导致的交期变更,而取消 甲方的订单,或减少订单数量时,甲方得向乙方取消该订单,或减 少订单数量,乙方应无条件接受,且不得向甲方要求收取任何因退
货所产生的费用。(八)交期变更：甲方得在原定交货日前七日发出更改交货日之通 知，乙方必须依通知后之交货日交货。
(九)订单不可分批出货，事先提出且经甲方书面同意者除外。(十)除天灾或不可抗力因素之外，未经甲方同意，乙方不得以任
何理由拒约或延迟交货；相关违反罚则详如第七项。(十一)订单迟交： 1.未经甲方书面同意而超过约定交货日才送达者，皆属迟交。2.迟交2周內，该笔货款将依议定之帐款期限后延一个月支付。3.迟交2周以上，未超过一个月者，该笔货款除依已定之帐期限 后延二个月支付外,且应按超过日数每日扣款2%,最高扣款20%。4.超过一个月(含)以上，除该笔货款依已定之帐款期限后延三个 月外，且应按超过日数每日扣款2%，最高扣款30%。5.除上述之扣款外，乙方应为其未准时交货而对甲方所造成之损失负责赔偿（按情节之轻微、严重追加赔偿）；甲方并保留取消 订单之权利。
第三条：交货要求：
（一）乙方送货单及发票上,应注明甲方订单号码，甲方商品料号,以及 甲方采购单位计算之数量
（三）所有商品应安全且妥善包装,以确保商品安全抵运目的地,且 保持商品之品质良好,乙方应承受第三方运送所致的品质问题（四）乙方应依双方定义之包装方式交货,若包装不符定义之方式 或包装有瑕疵,甲方得拒收与拒绝付款 第四条：品质检验规定：
（一）交货之品质,应与双方于订货前相互同意规范与样品相符,除 另有约定外,均按甲方检验结果辨理验收,但验收时,乙方可派员 在场共同验收（二）所交货品不合格规范或有瑕疵时,乙方应于甲方通知后一日 内回复,原则上以退货为第一时间处理方式,乙方应以符合甲方需 求时间为原则,重新补交符合品质规范之货品,如乙方重新交货时 间无法符合甲方需求时间,而采取以下四种处理方式,乙方应负担 其对应之相关费用： 1.特采使用：甲方得视实际需求数量,采取减少价金5%后验收 2.厂内挑选：乙方应负担甲方挑选需要数量之实际工时费用 3.厂内重工：乙方应负担甲方重工需要数量之实际工时费用 4.厂商重工：经重工后交货货品,采取减少单价金额5%后验收 从已行使进货时之检验规定,甲方之验收付款,并不解除乙方 之担保责任,乙方仍须就货品之隐藏性或未知的瑕疵负责因品 第五条：其它约定：
(二）本协议壹式贰份，双方各持壹份，具有同等法律效力,经双方签 字后生效,传真件有效.立合约书人
甲 方： 乙 方： 代表人： 代表人： 地 址： 地 址： 电 话： 电 话：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日 盖章生效： 盖章生效：篇2：交货期的承诺
交货期的承诺
如遇不可抗力的因素而影响生产周期和供货时间时，我方将与需方协商解决。篇3：交货期承诺函
交货期承诺函
致：设备招标有限公司
我司在参加贵方组织的 设备一批及排烟系统 项目中，若我司中标保证交货期为：在合同签订之后1个月内完成供货并安装、调试完毕交付使用。交货地点：
供应商签章：厨业有限公司 供应商代表签字：
日 期：2014年06月16日篇4：承诺书 供 应 商 承 诺 书 致：xxxxxxxxxxxxx
为保持贵我双方长期友好的业务关系，并使贵司确信我司所供产品货真价实，从而创 造更好的经济效益和社会效益，承诺人作为供货商特作出如下承诺：
一、承诺人遵守所在国家和地区适用的法律法规。二、承诺人承诺供给贵公司各单位及关联企业的产品均为承诺人自己生产的正品、精 品，且是全新的未经使用的，并保证所供产品符合国家最新颁布的相关质量标准和贵公司的 技术要求。
三、承诺人承诺在产品每个领域，包括研发、计划、设计、生产、销售和售后服务，均 保证产品和服务的安全，承诺人提供准确、易懂、显著标识的安全说明和信息，若承诺人的 产品和服务发生了安全事故，承诺人接到通知后立即进行调查并采取适当的补救措施。如因 此给贵公司或其他人造成损失，承诺人承担赔偿责任。
四、承诺人获取本行业必须的环境许可证(如排放监控)并登记，遵守许可证的操作及报 告要求，并遵守所有关于禁止或限制特定物质的适用法律法规，包括有关再生和处置标识的 法律法规。
五、如承诺人所供产品在质保期内（设备类产品质保期为两年，防水类产品质保期为五 年，屋架彩瓦类产品质保期为十年，易耗品质保期为六个月，其他产品的质保期国家有规定 的按国家规定执行，国家没有规定的按两年计算，如与双方另行签订的合同中约定的质保期 不一致时，以质保期较晚届满的为准）发现质量缺陷或不能使用等情形，承诺人负责及时予 以更换，由此增加的费用及给贵公司造成的损失(包括预期利益等各种直接、间接损失，下 同)均由承诺人承担。如所供产品经更换后仍达不到合同约定的质量要求或贵公司的要求，承诺人同意接受退货、返还货款，按退货价款总额 30%支付违约金，并赔偿贵公司另行采购 类似产品所增加的费用及贵公司的一切损失。
六、承诺人承诺在接到贵公司各单位及关联企业的订单后，按贵方订单所确定的交货时 间、地点按时交货。每逾期一日承诺人将按逾期货物总价格 1%支付违约金，逾期达 15 日的，贵公司有权解除本次订货，承诺人除按照本次货物总价的 30%支付违约金外，还应赔偿给贵 公司造成的损失。
七、承诺人保证供给贵公司产品的价格为同品牌、同型号、同生产厂家、同期内（指产 品生产厂家出厂价格调整期计算）、同地域（以省域计算）的最低价格（如属代理商供货的 代理费不得高于出厂价的 10%）。如发现承诺人供给贵公司的产品价格高出上述约定价格，承诺人同意按价格高于部分的 10 倍或合同总价款的 30%（由贵司决定）向贵公司支付违约 金。
八、承诺人承诺所有商业活动遵守最高的诚信标准及贵公司的相关规定，必须明令禁止 任何及所有形式的职务侵占、敲诈勒索和挪用公款等行为，保证不向贵公司的工作人员赠送 金钱、财务、有价证劵及宴请，并保证不以任何名义、在任何场合下损害贵公司的名誉及利 益，若有违反，承诺人同意向贵公司支付不低于 10—30 万元的违约金。
九、承诺人向贵公司提供的产品具有合法的知识产权，比如专利、设计、商标、贸易机 密和版权，承诺人没有滥用他人的知识产权和侵犯他人的知识产权。如因此给贵公司造成损 害，承诺人承担相应的赔偿责任。
十、承诺人具有签订和履行本合同相应的资质和能力，并履行了必要的审批、备案、授 权等程序。否则，承诺人应按合同总价款 20%向贵公司支付违约金，如给贵公司造成损失，并承担相应的赔偿责任。
十一、如承诺人违反本承诺书的上述承诺和保证，承诺人应承担的违约金和赔偿金同意 由贵公司从应付的货款中直接扣除，不足部分承诺人仍应承担偿付责任。
十二、在贵我双方合作中，如发生争议，由双方友好协商解决，如协商不成，同意由南 山集团有限公司住所地人民法院管辖。
承诺人(单位名称并盖章)： 授权代表人： 年
月 日篇5：供应商按质按量准时交货保证书 供应商按质按量准时交货保证书 为了更好的服务于客户加强国际市场的竟争力达到双赢之目的我司要求供应商务必做到按质、按量、准时交货承诺给我司的品质和交期须说到做到。为此对供应商交货要求如下
1、所有供应商接到我公司订单时务必按交期备料生产按要求的交货期交货如果有交货排程的按交货排程的时间和数量交货同时签回订单 2、如接到订单时交期达不成的需及时提出并书面回复可达成的交期经双方协商认可并签回订单按确认的时间及数量交货如没有签回视其默认订单交期 3、供应商一经承诺的l/t时间、产能、交期务必依承诺按质、按量、准时交货如在生产过程中有任何问题必须提前两天提出并经采购部认可后可按新的交期及数量交货 4、如果未按我公司的材质要求如塑胶、五金的原材料、图纸要求或品质要求交货的导致品质异常而引起的生产选别费用、停工待料工时、客户验退货重工、延期被迫造成的空运费、客户取消订单以及其它引起的连带损失均由供应商承担我司将统计所产生的损失金额以书面形式交供应商签回后交财务在当月货款中扣除 5、如果未能按排程的时间和数量交货或未按订单交期及数量交货且没有事先提出其异常并经采购部接受者造成的停工待料工时、延期被造成的空运费及相关的其它损
6、a.停工待料工时的计算方法生产线条数x每条生产线的人数x停线时间 小时x每小时 时工价25元/小时扣款金额 b.品质异常生产选别费用计算方法生产线条数x每生产线的人数x选别时间小时x每小时工价25元/小时扣款金额 c.空运费按航空公司的挂牌价x出货数量扣款金额 d.导致客人取消订单的订单数量x产品售价x 退税13扣款金额.e.品质异常引起客人验退重工的生产线条数x每条生产人数x重工时间小时x每小时 工价25元/小时另外加上重工时所产生废价值
金额扣款金额如因此引起的空运费或客户罚款需一并计入扣款金额 7、以上即日起严格执行。
上一篇：诉前保全申请书模板范文(热门25篇)
下一篇：辞去职务报告怎么写范文(合集32篇)
微信扫码领取福利
